• twitter
  • facebook
  • livejournal
  • vkontakte
  • youtube
  • instagram
  • soundcloud

В Березовском районе Красноярского края состоится выездное мероприятие по оказанию бесплатной юридической помощи населению

В четверг, 15 февраля 2018 года, Красноярское УФАС России совместно с Ассоциацией юристов России и мобильной приемной Губернатора Красноярского края примет участие в выездном мероприятии по оказанию бесплатной юридической помощи населению.

За допущенные нарушения в ходе исполнения контракта на подключение Перинатального центра в г. Норильске к энергопринимающим устройствам, а также к сетям централизованной системы холодного водоснабжения руководителю КГКУ «УКС» назначен штраф

Вчера, 10 января 2018 года, Красноярским УФАС России вынесено постановление о привлечении должностного лица государственного заказчика - руководителя Краевого государственного казенного учреждения «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» (далее - КГКУ «УКС») к административной ответственности за нарушение действующего законодательства в ходе исполнения контракта по подключению (техническому присоединению) Перинатального центра в г. Норильске к энергопринимающим устройствам, а также к сетям централизованной системы холодного водоснабжения, к сетям теплоснабжения.Красноярским УФАС России получено постановление прокуратуры Центрального района города Красноярска от 20.11.2017 о возбуждении дела об административном правонарушении (далее – постановление), в отношении должностного лица государственного заказчика  руководителя КГКУ «УКС» к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 7.32 КоАП РФ.Установлено, что 28.07.2015 КГКУ «УКС» (Заказчик) с ОАО «Норильске - Таймырская энергетическая компания» (Исполнитель) были заключены три государственного контракта№№ 528-05.5-15, 529-05.5-15, 530-05.5-15.Указанные контракты предусматривали выполнения Исполнителем мероприятий по подключению (технологическому присоединению) Перинатального центра в г. Норильске к энергопринимающим устройствам, а также к сетям централизованной системы холодного водоснабжения, к сетям теплоснабжения в срок - декабрь 2016 года.Порядок расчетов по государственным контрактам №№ 528-05.5-15, 529-05.5-15 предусматривал 15 % предоплату, 50 % оплату не позднее даты фактического подключения и 35 % по факту подписания сторонами акта о подключении.По условиям контракта № 530-05.5-15 также были предусмотрены авансовые платежи в размере 60 %. 30 %, которые подлежали перечислению в течение 15 дней с фактического присоединения и 10 % в течение 10 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения.Указанные условия оплаты выполненной работ (технологического присоединения) были изменены сторонами путем оформления 28.07.2015 протоколов разногласий к каждому из контрактов. В результате изменения условий оплаты, заказчик в течение 2016 года произвел полный расчет с исполнителем при отсутствии фактического присоединения.В 2016 году мероприятия по строительству и оснащению объекта «Перинатальный центр в г. Норильске» реализовались с существенным отставанием от сроков, установленных сетевым графиком производства работ и условиями государственных контрактов.Указанные обстоятельства повлекли срыв сроков сдачи и ввода в эксплуатацию перинатального центра в г. Норильске и необходимость продления срока строительства объекта.В связи с указанным КГКУ «УКС» допустил повторное изменение существенных условий трех указанных контрактов.Так, первоначальная редакция государственных контрактов предусматривала выполнение работ по технологическому присоединению в декабре 2016 года. Дополнительными соглашениями от 30.12.2016 и протоколами разногласия к ним от 13.02.2017, сроки были перенесены по всем трем контрактам №№ 528-05.5-15, 529-05.5-15, 530-05.5-15 на ноябрь 2017 года.Таким образом, действия КГКУ «УКС» изменившего существенные условия заключенного государственного контракта, нарушают требование ст. 34 и ч. 1 ст. 95 Федерального закона.В соответствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона о контрактной системе при заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьями 34 и 95 названного закона. Согласно аукционной документации изменение существенных условий контракта также не допускается.В соответствии с частью 4 статьи 7.32 КоАП РФ изменение условий контракта, в том числе увеличение цен товаров, работ, услуг, если возможность изменения условий контракта не предусмотрена законодательством о контрактной системе в сфере закупок, предусмотрена административная ответственность.На основании вышеизложенного, рассмотрев дело об административном правонарушении, заместитель руководителя Красноярского УФАС России вынес постановления о назначении должностному лицу государственного заказчика - руководителю КГКУ «УКС» административного наказания в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

За допущенные нарушения в ходе исполнения контракта на строительство объекта «Перинатальный центр в г. Норильске» руководителю КГКУ «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» назначен штраф в размере 20 тысяч рублей

Вчера, 10 января 2018 года, Красноярским УФАС России вынесено постановление о привлечении должностного лица государственного заказчика - руководителя Краевого государственного казенного учреждения «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» (далее - КГКУ «УКС») к административной ответственности за нарушение действующего законодательства в ходе исполнения контракта на строительство объекта «Перинатальный центр в г. Норильске».Красноярским УФАС России 15.11.2017 получено постановление Прокуратуры Центрального района города Красноярска от 14.11.2017 о возбуждении дела об административном правонарушении (далее – постановление), в отношении должностного лица государственного заказчика - руководителя КГКУ «УКС». В ходе рассмотрения указанного постановления и приложенных к ним материалов  заместителем руководителя Красноярского УФАС России Харченко О.П. были установлены следующие обстоятельства.Между КГКУ «УКС» и ОАО «Инженерный центр ЕЭС» заключен государственный контракт № 396-01.4- 15 на строительство объекта «Перинатальный центр в г. Норильске».В указанный контракт 13.07.2017 внесены изменения его существенных условий, а именно условиями дополнительного соглашения предусмотрено, что заказчик оплатит подрядчику аванс в размере 64 186 605,06 руб. в срок не позднее 31.08.2017.Указанная сумма (аванс, предоплата) перечислена исполнителю государственного контракта 18.07.2017, что подтверждается платежным поручением № 83 1103.Согласно аукционной документации изменение существенных условий контракта не допускается.Таким образом, действия КГКУ «УКС» изменившего существенные условия заключенного государственного контракта, нарушают требование статьи  34 и части  1 статьи  95 Закона о контрактной системе.Изменение условий контракта, если возможность изменения условий контракта не предусмотрена законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, образует состав административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 7.32 КоАП РФ.В соответствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона о контрактной системе при заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьями 34 и 95 названного закона. Согласно аукционной документации изменение существенных условий контракта также не допускается.В соответствии с частью 4 статьи 7.32 КоАП РФ изменение условий контракта, в том числе увеличение цен товаров, работ, услуг, если возможность изменения условий контракта не предусмотрена законодательством о контрактной системе в сфере закупок, предусмотрена административная ответственность.На основании вышеизложенного, рассмотрев дело об административном правонарушении, заместитель руководителя Красноярского УФАС России вынес постановление о назначении должностному лицу государственного заказчика - руководителю КГКУ «УКС» административного наказания в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

В адрес Красноярского УФАС поступила жалоба ООО ГК «Тепломонтаж» на действия организатора закупки – Департамента муниципального заказа администрации города Красноярска

В адрес Красноярского УФАС поступила жалоба ООО ГК «Тепломонтаж» на действия организатора закупки – Департамента муниципального заказа администрации города Красноярска, заказчика - Муниципального казенного учреждения города Красноярска «Управление капитального строительства» при проведении электронного аукциона на выполнение работ по разработке проектной документации и выполнение работ по капитальному ремонту систем: теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения в многоквартирных домах, расположенных на территории города Красноярска (извещение № ЭАКР240000000693191) (далее - закупка).Существо жалобы: составление закупочной документации с нарушением законодательства Российской Федерации.

Красноярским УФАС России проведены публичные обсуждения Указа Президента России «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», а также практики применения законодательства о закупках в Красноярском крае

Сегодня, 22 декабря 2017 года, руководителем Красноярского УФАС России Захаровым Валерием Михайловичем и его заместителем Харченко Олегом Петровичем проведены публичные обсуждения результатов правоприменительной практики управления в сфере контроля за закупками в городе Красноярске и Красноярском крае.

На очередном заседании Экспертного совета по рекламе будет рассмотрен ряд актуальных вопросов по применению законодательства о рекламе, в том числе по заявлениям ПАО «Сбербанк России» на ненадлежащую рекламу

21 декабря 2017 года в 16:30 в Красноярском УФАС России состоится очередное заседание Экспертного совета по применению законодательства о рекламе при Красноярском УФАС России.

Третья судебная инстанция подтвердила правомерность решения Красноярского УФАС России об отказе в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ПАО «Красноярскэнергосбыт»

Арбитражным судом Восточно-Сибирского округа отказано в удовлетворении требований ПАО «МРСК Сибири» об отмене решений двух предыдущих судебных инстанций  о признании  законным решения Красноярского УФАС России об отказе в возбуждении дела в отношении ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Информационно-аналитический журнал "Конкуренция сегодня"

Информационно-аналитический журнал "Конкуренция сегодня"

Красноярское УФАС России проведет публичные обсуждения результатов правоприменительной практики Управления по контролю за соблюдением законодательства о контрактной системе

 Красноярское УФАС России 22 декабря 2017 года проведет публичные обсуждения результатов правоприменительной практики Управления по контролю за соблюдением законодательства о контрактной системе, а также актуальных изменений законодательства о контрактной системе, в том числе в сфере строительства. В ходе мероприятия также будет обсуждаться вопрос, связанный с механизмами расчета убытков, причиненных в результате нарушения антимонопольного законодательства. 

За допущенные нарушения в ходе ремонта дорог в г. Красноярске бывшему руководителю МКУ «УДИБ» назначены «очередные» штрафы на общую сумму 60 тысяч рублей

Сегодня, 08 декабря 2017 года, в Красноярском УФАС России вынесены постановления о привлечении бывшего руководителя Муниципального казенного учреждения города Красноярска «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» (далее –  МКУ «УДИБ») Маркатюка С.В. к административной ответственности за нарушение действующего законодательства в ходе исполнения контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту улиц г. Красноярска.